Скачать договор на изготовлении беседок

Образец договора подряда на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями), заключаемого между юридическими лицами

Договор подряда на выполнение работ по производству продукции на выполнение работ по производству продукцииг. «» 2023 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется изготовить по заданию Заказчика продукцию , сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.1.2. Срок действия договора с «»2023 г.

по «»2023 г.2.1. Изготовленная Подрядчиком продукция должна соответствовать требованиям ГОСТа .2.2. Заказчик обеспечивает Подрядчика необходимым для работы материалом согласно Техническому заданию. 2.3. Изготовленную продукцию Подрядчик передает Заказчику в следующем порядке: .2.4.

В случае нарушения Подрядчиком срока сдачи продукции он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере 0.5% стоимости работ (включая стоимость материала), а если работа не окончена по истечении х недель со дня наступления срока исполнения заказа, Подрядчик уплачивает Заказчику, кроме начисленной пени, неустойку в размере % стоимости заказа (включая стоимость материала).4.2.

При просрочке принятия Заказчиком продукции он уплачивает Подрядчику пеню в размере % стоимости работ (включая стоимость материала) за каждый день просрочки, а в случае просрочки свыше дней – неустойку в размере % стоимости заказа (включая стоимость материала). Если в период просрочки Заказчика изготовленная продукция оказалась на предприятии Подрядчика испорченной или уничтоженной по причинам, не зависящим от Подрядчика (пожар и т.д.), то риск случайной гибели падает на Заказчика, который обязан возместить понесенный Подрядчиком ущерб.4.3.

Проверка качества изготовленной продукции производится Заказчиком при ее сдаче-приемке, фиксируемой в двуСтороннем акте, подписываемом представителями Сторон. При обнаружении в последующем скрытых недостатков они актируются созданной для этой цели комиссией с вызовом представителя Подрядчика.

Такой акт может быть составлен не позже одного месяца со дня получения Заказчиком продукции.4.4. Подрядчик отвечает за надлежащее качество выполненных работ, зафиксированное одним из названных актов.

В акте должно быть, наряду с другими данными, отмечено: количество экземпляров, подвергавшихся проверке, характер недостатков, относящихся к качеству выполненных работ, сроки безвозмездного устранения недостатков или замены недоброкачественной продукции доброкачественной.4.5. За нарушение Подрядчиком условий о качестве, а также отступление от других условий договора, ухудшившее работу, либо допущение других недостатков в работе Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере % от стоимости некачественно выполненной продукции.4.6.

В случае несвоевременной оплаты выполненного заказа Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере % от стоимости заказа за каждый день просрочки.4.7. Кроме неустойки каждая из Сторон вправе взыскать с другой Стороны понесенные по ее вине убытки, за вычетом из них неустойки(пени).4.8.

В случае невозможности разрешить возникшие разногласия соглашением Сторон, споры передаются в установленном законом порядке на рассмотрение арбитражного суда.5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.5.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.5.3.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.5.4.

Приложения:

• Техническое задание (Приложение N ).
• Смета (Приложение N ).
• Акт приема-передачи выполненных работ (Приложение N ).

ПодрядчикЮр.

адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:Подрядчик _________________Заказчик _________________ Самостоятельно Обратите внимание, что договор подряда составлен и проверен юристами и является примерным, он может быть доработан с учетом конкретных условий сделки.

Администрация Сайта не несет ответственности за действительность данного договора, а также за его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. Скачать документ Мы поможем Поделиться Отправьте ссылку на документ своим друзьям и знакомым Этот документ был полезен?

Время важнее Используя сайт, в том числе для обращений, и нажимая на данную кнопку, я свободно, своей волей и в своем интересе даю cогласие на обработку персональных данных Решить вопрос Смотрите также

Образец договора строительного подряда, заключаемого между юридическими лицами

В случае, указанном в п.5.4 настоящего Договора, Заказчик в течение рабочих дней с момента заключения Договора с другой подрядной организацией, направляет Подрядчику письменное требование и счет на оплату всех расходов, связанных с привлечением третьих лиц. Счет должен быть оплачен Подрядчиком в -дневный срок с момента его получения.6.1.

Подрядчик приступает к выполнению работ в течение рабочих дней после перечисления Заказчиком аванса на его расчетный счет.6.2.

Платежи по Приложениям (Сметам) осуществляются в следующем порядке:7.1.1. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс для закупки и завоза материалов в размере % от общей стоимости работ по Приложениям (Сметам) не позднее банковских дней с момента получения выставленного Подрядчиком счета.7.1.2.

Следующие этапы оплаты (в случае выполнения работ свыше одного месяца): производятся согласно актов выполненных работ по Приложениям (Сметам) с зачетом оплаченного % аванса.7.1.3. Окончательный платеж оставшийся от стоимости работ по Приложениям (Сметам) Заказчик оплачивает в течение банковских дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки помещения в эксплуатацию.7.2.

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.7.3. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик может досрочно принять и оплатить работы.8.1. Подрядчик перед началом работ принимает от Заказчика помещение по Акту с указанием (при наличии) выполненных работ или смонтированного инженерного оборудования другой подрядной организацией.8.2.

Подрядчик совместно с Заказчиком оформляет допуск своего рабочего персонала на объект в соответствии с требованиями Арендодателя и его технических служб.8.3.

Заказчик

Образец договора подряда на ландшафтные работы, заключаемого между юридическими лицами

Заказчик производит оплату Подрядчику за каждый вид выполненных работ в течение банковских дней с момента подписания Сторонами «Акта выполненных работ за отчетный период».4.3. Все платежи по настоящему Договору производятся без каких-либо комиссий и удержания в пользу третьих лиц.4.4. Окончательный расчет производится по стоимости, установленной в п.3.

настоящего договора и уточненной в дополнительных соглашениях и спецификациях на отдельные работы с зачетом всех ранее произведенных платежей.4.5. Задержка предоплаты от общей стоимости Договора (п.4.1.) несвоевременное производство окончательных расчетов за отдельное выполнение работ дает право Подрядчику на приостановку работ и на увеличение срока производства всех работ по Объекту.5.1. Все Работы, предусмотренные настоящим Договором по Объекту, выполняются в течение месяцев.

Началом работы считается получение аванса Подрядчиком.

Если фактические объемы Работ не соответствуют объемам Работ, указанным в Приложениях №1 и №2 к настоящему Договору, Подрядчик выполняет все виды Работ указанные в Приложениях №1 и №2 в фактических объемах объекта без выставления дополнительных счетов.5.2. Выполнение Работ производится в сроки согласно Графику выполнения работ и в соответствии с Рабочей документацией.5.3. Никакие задержки и нарушения в выполнении Работ не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении срока благоустройства, за исключением следующих случаев:

1. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком Подрядчику денежных средств, предусмотренных настоящим Договором в этом случае срок действия настоящего Договора продлевается пропорционально сроку задержки в оплате;
2. В случае, когда Заказчик вносит изменения в Рабочую документацию.
3. В случае форс-мажорных обстоятельств, предусмотренных статьей 15 настоящего Договора;

В соответствии с настоящим Договором, Подрядчик:6.1.

Выполнит Работы в согласованные сроки и с качеством согласно Рабочей документации, действующего в Российской Федерации законодательства, нормативной документации, и условиям настоящего Договора.6.2.

Договор подряда строительных работ

Правила эксплуатации разъяснены (при заказе сруба).

4.3. Претензии на скрытые дефекты товара принимаются в течение одного года с момента приема-передачи Товара. При предъявлении претензии к заявлению о претензии должны прилагаться ее основания: копия Акта приемки-передачи Товара, коммерческий акт или рекламационный акт, составленный в присутствии представителя Подрядчика. В случае неприбытия представителя Подрядчика для составления рекламационного акта, акт может быть составлен с привлечением компетентной независимой организацией.

4.4. В случае обоснованности предъявления претензий Подрядчик обязан в срок до 25 календарных дней заменить рекламационные изделия на изделие надлежащего качества. Замена рекламационных изделий производится за счет и силами Подрядчика. 4.5. В случае замены рекламационного изделия в составе собранной конструкции дома, оплата стоимости работ по демонтажу — монтажу изделия осуществляется за счет Подрядчика.

4.6. В случае предъявления отклоненной в ходе экспертизы рекламации Заказчик оплачивает все расходы, понесенные Подрядчиком (проезд, проживание, суточные). 5. СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПРИЕМО — ПЕРЕДАЧА ТОВАРА 5.1. Сроки изготовления Товара определяются Спецификацией к Договору.

5.2. Об изготовлении и готовности Товара к отгрузке (приему — передаче) Подрядчик уведомляет Заказчика любым способом: письменно, факсимильной связью, электронным сообщением или телеграммой.

2.2.4. Договора, прием — передача Товара осуществляется по месту нахождения Подрядчика в срок не более 7 (семь) календарных дней с момента уведомления Заказчика о готовности Подрядчика к отгрузке Товара.

5.5. Товар считается сданным Продавцом и принятым Покупателем с момента подписания обеими Сторонами или их уполномоченными представителями Акта приемки-передачи Товара. 6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 6.1.

Договор подряда строительных работ

Правила эксплуатации разъяснены (при заказе сруба).

4.3. Претензии на скрытые дефекты товара принимаются в течение одного года с момента приема-передачи Товара.

При предъявлении претензии к заявлению о претензии должны прилагаться ее основания: копия Акта приемки-передачи Товара, коммерческий акт или рекламационный акт, составленный в присутствии представителя Подрядчика. В случае неприбытия представителя Подрядчика для составления рекламационного акта, акт может быть составлен с привлечением компетентной независимой организацией.

4.4. В случае обоснованности предъявления претензий Подрядчик обязан в срок до 25 календарных дней заменить рекламационные изделия на изделие надлежащего качества.

Замена рекламационных изделий производится за счет и силами Подрядчика. 4.5. В случае замены рекламационного изделия в составе собранной конструкции дома, оплата стоимости работ по демонтажу — монтажу изделия осуществляется за счет Подрядчика.

4.6. В случае предъявления отклоненной в ходе экспертизы рекламации Заказчик оплачивает все расходы, понесенные Подрядчиком (проезд, проживание, суточные). 5. СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ПРИЕМО — ПЕРЕДАЧА ТОВАРА 5.1. Сроки изготовления Товара определяются Спецификацией к Договору.

5.2. Об изготовлении и готовности Товара к отгрузке (приему — передаче) Подрядчик уведомляет Заказчика любым способом: письменно, факсимильной связью, электронным сообщением или телеграммой. 5.3. Передача Товара осуществляется от Подрядчика Заказчику по Акту приема — передачи по адресу: _________________. 5.4. В случае не согласования Сторонами условий доставки Товара, п.п.

2.2.4. Договора, прием — передача Товара осуществляется по месту нахождения Подрядчика в срок не более 7 (семь) календарных дней с момента уведомления Заказчика о готовности Подрядчика к отгрузке Товара. 5.5. Товар считается сданным Продавцом и принятым Покупателем с момента подписания обеими Сторонами или их уполномоченными представителями Акта приемки-передачи Товара.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 6.1.

Образец договора подряда на изготовление доставку и монтаж комплекта дачного дома, заключаемого между физическим и юридическим лицом

Принять и оплатить полученные стройматериалы во время, в сроки установленные настоящим договором.3.6.

Принять и оплатить во время строительные работы в сроки оговоренные настоящим договором.4.1. Подрядчик в счет стоимости предусмотренной в статье №2 обязуется выполнить все работы, предусмотренные настоящим договором и сдать результат Заказчику в срок, в состоянии пригодном для его дальнейшего строительства и нормальной его эксплуатации.4.2. Производить работы в полном соответствии с проектом, строительными чертежами и строительными нормами и правилами.4.3.

Доставить на участок Заказчика необходимые материалы для изготовления фундамента и дома, и произвести монтаж фундамента и дома согласно настоящего договора.4.4. Обеспечить в ходе выполнения строительных работ соблюдения правил и требований по технической безопасности, окружающей среды, пожарной безопасности, электро-безопасности и санитарно-гигиенических норм, нести обязанность, за исполнение этих норм, включая бригадира и строителей.4.5.

Для выполнения работ по настоящему договору использовать компетентных работников, осуществлять надзор за порученной работой, за своевременным выполнением работ с помощью бригадира.4.6.

Осуществлять контроль с помощью бригадира за нахождением своих работников на производственной площадке, не допускать к производству работ работников в алкогольном опьянении, не допускать распитие спиртных напитков в рабочее время.4.7.

Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем договоре, а также действующим законодательством РФ.4.8. Бригада строителей Подрядчика обязана:

1. Произвести монтаж фундамента из материалов, предоставленных подрядчиком согласно схеме фундамента №1 по настоящему договору.
2. Произвести сборку сруба в комплекте пиломатериалов из материалов подрядчика без внутренней отделки под временную кровлю рубероид.
3. На этом обязанности бригады строителей заканчиваются.

4.9.

Работы, не оговоренные в этом договоре или дополнительные работы, оплачиваются отдельно, о чем составляется дополнительное соглашение Сторон.5.1.

Образец договора подряда на изготовление и доставку деревянного сруба, заключаемого между юридическим и физическим лицом

Если Заказчик отказывается от полной оплаты Сруба, Сруб остается в собственности Исполнителя, и Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере % от цены сруба и фактически понесенных Исполнителем затрат на изготовление и транспортировку Сруба на участок Заказчика по адресу, указанному в п.1.2 Договора.4.5. Любые штрафные санкции: пени, неустойки, штрафы и т.п., за нарушение обязательств любой из Сторон по Договору, если таковые предусмотрены Договором или начисляются в соответствии с законодательством, могут быть применены Сторонами только при условии предварительного письменного требования о применении таких санкций, направленного Стороной, чьи права нарушены, Стороне, нарушающей обязательства; возможность применения штрафных санкций является правом, но не обязанностью Стороны, чьи права нарушены.4.6.

Если Заказчик не выполнит в срок возложенные на него, на основании настоящего Договора, обязательства, то Исполнитель имеет право приостановить либо сдвинуть сроки выполнения работ на соответствующее количество дней, в течение которых Заказчик не выполнял возложенные на него обязательства.4.7. Для разрешения споров, возникших в результате исполнения настоящего Договора, применяется следующий претензионный порядок:

1. В случае, если Сторона, считающая, что ее права и интересы нарушены в ходе исполнения настоящего Договора другой Стороной, не согласна с полученным ответом или не получила ответа на свою претензию по регулярной почте в течение дней со дня направления претензии, то претензионная процедура разрешения споров считается соблюденной.
2. Сторона, считающая, что ее права и интересы нарушены в ходе исполнения настоящего Договора другой Стороной, посылает последней одновременно по регулярной почте письменную претензию и копию претензии в электронной форме по электронной почте;
3. В течение дней со дня получения претензии по регулярной почте сторона обязана изложить свою позицию по принципиальным вопросам и отправить свой ответ по регулярной электронной почте;

4.8.

Образец договора подряда по производству конструкций и выполнение работ (пластиковые окна), заключаемого между юридическим и физическим лицом

Вынос мусора на мусорную площадку в работу Исполнителя не входит.

Исполнитель не несет ответственности за возможные разрушения стен, откосов и др. при проведении работ. Исполнитель приступает к демонтажу только при полном согласии на это Заказчика. Согласие Заказчика подтверждается подписанием настоящего Договора.

В противном случае, Заказчик производит демонтаж собственными силами и предоставляет Исполнителю готовый для монтажных работ проем;

Монтаж конструкций может быть произведен двумя способами: 1. Стандартный монтаж и 2. Монтаж по . Способ монтажа отражен в Техническом задании.

Стандартный монтаж производится с использованием специальных крепежных элементов (монтаж изделий, изоляция монтажной пеной технологических швов по периметру изделий изнутри помещения, регулировка и проверка работоспособности изделий).

В стандартный монтаж также входит герметизация внешних швов универсальным герметиком, а в случае, если толщина шва превышает 2 см, производятся штукатурные работы;

Монтаж по ГОСТу включает в себя все работы стандартного монтажа и дополнительную герметизацию швов: гидроизоляция (с использованием предварительно сжатой уплотнительной ленты ПСУЛ (компрессионная лента)) и пароизоляция (с использованием изолирующих пенополиуретановых шнуров);

4.4.

Исполнитель вправе:

1. Потребовать от Заказчика нахождения по адресу выполнения работ в определенный день и час, согласованный с Заказчиком, для выполнения обязательств по договору, предусмотренных п.1.1 настоящего Договора.

5.1. Приемка работ производится Заказчиком или его доверенным лицом на основании доверенности выданной Заказчиком.5.2.

Товар передается Заказчику на основании Акта сдачи-приемки работ, который подписывается Сторонами на дату передачи результата работ Заказчику.5.4. В случае не подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ, последний должен указать в письменной форме причины не подписания, в случае отсутствия в письменной форме причин и уклонения от обязательства в принятии работ, работы считаются принятыми Заказчиком.5.5.

Образец договора подряда на изготовление доставку и монтаж комплекта дачного дома, заключаемого между физическим и юридическим лицом

Принять и оплатить полученные стройматериалы во время, в сроки установленные настоящим договором.3.6.

Принять и оплатить во время строительные работы в сроки оговоренные настоящим договором.4.1. Подрядчик в счет стоимости предусмотренной в статье №2 обязуется выполнить все работы, предусмотренные настоящим договором и сдать результат Заказчику в срок, в состоянии пригодном для его дальнейшего строительства и нормальной его эксплуатации.4.2. Производить работы в полном соответствии с проектом, строительными чертежами и строительными нормами и правилами.4.3.

Доставить на участок Заказчика необходимые материалы для изготовления фундамента и дома, и произвести монтаж фундамента и дома согласно настоящего договора.4.4. Обеспечить в ходе выполнения строительных работ соблюдения правил и требований по технической безопасности, окружающей среды, пожарной безопасности, электро-безопасности и санитарно-гигиенических норм, нести обязанность, за исполнение этих норм, включая бригадира и строителей.4.5. Для выполнения работ по настоящему договору использовать компетентных работников, осуществлять надзор за порученной работой, за своевременным выполнением работ с помощью бригадира.4.6.

Осуществлять контроль с помощью бригадира за нахождением своих работников на производственной площадке, не допускать к производству работ работников в алкогольном опьянении, не допускать распитие спиртных напитков в рабочее время.4.7.

Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем договоре, а также действующим законодательством РФ.4.8. Бригада строителей Подрядчика обязана:

1. На этом обязанности бригады строителей заканчиваются.
2. Произвести сборку сруба в комплекте пиломатериалов из материалов подрядчика без внутренней отделки под временную кровлю рубероид.
3. Произвести монтаж фундамента из материалов, предоставленных подрядчиком согласно схеме фундамента №1 по настоящему договору.

4.9.

Работы, не оговоренные в этом договоре или дополнительные работы, оплачиваются отдельно, о чем составляется дополнительное соглашение Сторон.5.1.

Образец договора подряда на изготовление и установку ПВХ-профилей, заключаемого между юридическим и физическим лицом

Оставшаяся часть от стоимости работ выплачивается Заказчиком Подрядчику в течение после выполнения всех работ и подписания соответствующего акта. 4.3. В случае необходимости проведения Подрядчиком дополнительных работ по заданию Заказчика они предварительно оплачиваются последним в полном объеме.4.4.

Оплата работ по настоящему Договору может производиться как за наличный расчет, так и в безналичном порядке. 4.5. Факт оплаты подтверждается соответствующими документами (при оплате работ за наличный расчет таким документом является приходный ордер, а при оплате по в безналичном порядке – платежное поручение или извещение).5.1. Приемка (результата) работ осуществляется Заказчиком в течение после получения им сообщения Подрядчика о выполнении всего комплекса работ.5.2.

Сдача (результата) работы Подрядчиком и приемка его (ее) Заказчиком оформляется актом, который подписывается обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.5.3.

Перед подписанием акта Заказчик должен осмотреть результат работ.

Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены им или Подрядчиком.6.1.

Если Заказчик не оплатил сумму, указанную в п.4.2. настоящего Договора он должен уплатить Подрядчику пеню в размере % от стоимости всего комплекса работ по настоящему Договору за каждый день просрочки исполнения своей обязанности, но не более % от просроченной суммы.6.2.

При невыполнении Заказчиком своей обязанности по предоставлению помещения в срок , Заказчик должен возместить Подрядчику стоимость складских услуг из расчета % от стоимости всего комплекса работ по настоящему Договору, но не более % от этой суммы.6.3. В случае, если Заказчик отказывается подписать акт выполненных работ

Договор — образцы, бланки, примерные формы договоров

в договорах.

Примерные формы Купля-продажа Договоры купли-продажи товаров, имущества, оборудования Договоры купли-продажи автомобилей Различные договоры купли-продажи Договоры купли-продажи ценных бумаг (акций, долей в уставном капитале обществ) Договоры купли-продажи земельных участков Договоры купли-продажи недвижимого имущества Договоры купли-продажи жилых помещений Договоры купли-продажи предприятия Поставка Договоры поставки Договоры поставки товаров Договоры поставки на условиях Инкотермс 2020 Договоры поставки продовольственных товаров Различные договоры поставки Договоры контрактации Договоры энергоснабжения Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд Мена Договоры мены товаров (предметов) Договоры мены недвижимого имущества Договоры мены ценных бумаг (векселей, акций) и долей Дарение Договор дарения Договоры дарения земельного участка Договоры дарения недвижимого имущества Договоры дарения доли в уставном капитале Различные договоры дарения Договор пожертвования Рента и пожизненное содержание с иждивением Договоры постоянной ренты Договоры пожизненной ренты Договоры пожизненного содержания с иждивением Аренда Договоры аренды Договоры аренды недвижимости Договоры аренды зданий и сооружений Договоры аренды предприятий, имущественных комплексов Договоры аренды земельных участков Договоры аренды транспортных средств Договоры аренды оборудования и техники Договоры проката Договоры финансовой аренды (лизинга) Договоры субаренды помещений, имущества, транспортных средств Различные договоры аренды Наем жилого помещения Договоры найма жилого помещения (квартиры, комнаты) Договоры социального найма, поднайма Безвозмездное пользование Договор безвозмездного пользования Договоры безвозмездного пользования земельным участком Договоры безвозмездного пользования жилым помещением Договоры безвозмездного пользования нежилым помещением Различные договоры безвозмездного пользования Подряд Договоры подряда Договоры строительного подряда Договоры бытового подряда Договоры подряда для государственных или муниципальных нужд Договоры подряда на выполнение проектных и изыскательских работ Договоры подряда с временным творческим коллективом Различные договоры подряда Договор субподряда Договоры, контракты на выполнение НИОКР Возмездное оказание услуг Договоры возмездного оказания услуг Договоры предоставления услуг в области рекламы Договоры предоставления аудиторских услуг Договоры предоставления услуг в области медицины Договоры предоставления услуг в области связи (телефонной, Интернет) Договоры предоставления услуг на рынке ценных бумаг Договоры предоставления услуг по продаже (покупке) недвижимости Договоры предоставления коммунальных услуг Договоры предоставления услуг по подбору персонала и трудоустройству Договоры предоставления услуг в области обучения Договоры предоставления услуг перевода Договоры предоставления охранных услуг Договоры предоставления услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, услуг по уборке помещений Договоры предоставления транспортных услуг Договоры предоставления услуг по хранению Договоры реализации туристского продукта, предоставления туристических, гостиничных услуг Договоры предоставления услуг (выполнение работ), связанных со строительством (ремонтом) Договоры предоставления информационных услуг Различные договоры оказания услуг Перевозка Договоры перевозки автомобильным транспортом Договоры перевозки водными видами транспорта Различные договоры перевозки Договоры транспортной экспедиции Заём Договоры займа Договоры беспроцентного займа Договоры займа между резидентом и нерезидентом Договоры займа с обеспечением Договоры микрозайма Договоры залога Договоры поручительства Ипотека Кредит Кредитные договоры Договоры о предоставлении кредитной линии Финансирование под уступку денежного требования (факторинг) Договоры факторинга Банковский вклад Договоры банковского вклада Договоры срочного банковского вклада Договоры банковского вклада до востребования Договоры целевого вклада Договоры банковского счета Хранение Договоры хранения Специальные виды договоров хранения Различные договоры хранения Страхование Договоры имущественного страхования Договоры личного страхования Договоры страхования ответственности Договоры страхования предпринимательского риска Договоры ипотечного и титульного страхования Договоры медицинского и пенсионного страхования Поручение Договоры поручения Различные договоры поручения Комиссия Договоры комиссии Различные договоры комиссии Договоры субкомиссии Агентирование Агентские договоры Различные агентские договоры Субагентский договор Доверительное управление имуществом Договор доверительного управления имуществом Различные договоры доверительного управления Договоры коммерческой концессии Простое товарищество Договоры простого товарищества Различные виды договора о совместной деятельности Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации Лицензионные договоры Сублицензионные договоры Договоры авторского заказа Договоры об отчуждении исключительного права Договор об отчуждении патента Договор уступки права требования Договор об осуществлении патентного поиска в договорах. Примерные формы Подборка подготовлена экспертами компании «Гарант»

Образец договора подряда на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями), заключаемого между юридическими лицами

Договор подряда на выполнение работ по производству продукции на выполнение работ по производству продукцииг. «» 2023 г. в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1.1.

По настоящему договору Подрядчик обязуется изготовить по заданию Заказчика продукцию , сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.1.2.

Срок действия договора с «»2023 г. по «»2023 г.2.1. Изготовленная Подрядчиком продукция должна соответствовать требованиям ГОСТа .2.2.

Заказчик обеспечивает Подрядчика необходимым для работы материалом согласно Техническому заданию. 2.3. Изготовленную продукцию Подрядчик передает Заказчику в следующем порядке: .2.4.

Передача изготовленной продукции оформляется актом, подписываемым представителями Сторон.3.1. Цена продукции определяется в Смете.3.2. Оплата цены продукции производиться в течение дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в следующем порядке: .4.1.

В случае нарушения Подрядчиком срока сдачи продукции он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере 0.5% стоимости работ (включая стоимость материала), а если работа не окончена по истечении х недель со дня наступления срока исполнения заказа, Подрядчик уплачивает Заказчику, кроме начисленной пени, неустойку в размере % стоимости заказа (включая стоимость материала).4.2. При просрочке принятия Заказчиком продукции он уплачивает Подрядчику пеню в размере % стоимости работ (включая стоимость материала) за каждый день просрочки, а в случае просрочки свыше дней – неустойку в размере % стоимости заказа (включая стоимость материала).

Если в период просрочки Заказчика изготовленная продукция оказалась на предприятии Подрядчика испорченной или уничтоженной по причинам, не зависящим от Подрядчика (пожар и т.д.), то риск случайной гибели падает на Заказчика, который обязан возместить понесенный Подрядчиком ущерб.4.3.

Проверка качества изготовленной продукции производится Заказчиком при ее сдаче-приемке, фиксируемой в двуСтороннем акте, подписываемом представителями Сторон. При обнаружении в последующем скрытых недостатков они актируются созданной для этой цели комиссией с вызовом представителя Подрядчика.

Такой акт может быть составлен не позже одного месяца со дня получения Заказчиком продукции.4.4. Подрядчик отвечает за надлежащее качество выполненных работ, зафиксированное одним из названных актов. В акте должно быть, наряду с другими данными, отмечено: количество экземпляров, подвергавшихся проверке, характер недостатков, относящихся к качеству выполненных работ, сроки безвозмездного устранения недостатков или замены недоброкачественной продукции доброкачественной.4.5.

За нарушение Подрядчиком условий о качестве, а также отступление от других условий договора, ухудшившее работу, либо допущение других недостатков в работе Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере % от стоимости некачественно выполненной продукции.4.6.

В случае несвоевременной оплаты выполненного заказа Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере % от стоимости заказа за каждый день просрочки.4.7. Кроме неустойки каждая из Сторон вправе взыскать с другой Стороны понесенные по ее вине убытки, за вычетом из них неустойки(пени).4.8. В случае невозможности разрешить возникшие разногласия соглашением Сторон, споры передаются в установленном законом порядке на рассмотрение арбитражного суда.5.1.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.5.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.5.4.

Приложения:

• Техническое задание (Приложение N ).
• Смета (Приложение N ).
• Акт приема-передачи выполненных работ (Приложение N ).

ПодрядчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:ЗаказчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:Подрядчик _________________Заказчик _________________ Самостоятельно Обратите внимание, что договор подряда составлен и проверен юристами и является примерным, он может быть доработан с учетом конкретных условий сделки.

Администрация Сайта не несет ответственности за действительность данного договора, а также за его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.